Mol Gázolaj Ar Bed
Avon Kétvégű SzemceruzaA szállítás meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér alapja a megrendelőn dokumentált üzemanyag-mennyiség vételára, mértéke a kötbér alap 5%-a. A meghiúsulási kötbér esedékessé válik az elállás Szállítóval való közlésével egyidejűleg. Kártyás vásárlás A Szállító hibásan teljesít, amennyiben a konkrét kiszolgálás során a termék nem a megadott paramétereknek megfelelően kerül kiszolgálásra. A Szállító hibás teljesítése esetén a hibás teljesítési kötbér alapja a bizonylaton dokumentált üzemanyag-mennyiség vételára, mértéke a kötbér alap 3%-a. Mol gázolaj árak. Ezen pontban említett kötbér mértéke nettó összegben értendő (ÁFA nélkül). 8. Felek közötti kapcsolattartás Szállító részéről: Név: Gedeon György beosztás: Key Account Manager telefon: 20/9556-859 fax 1/455 9642 e-mail: [email protected] cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. Megrendelő részéről: Név: Gáspár István beosztás: anyaggazdálkodási és ipari osztályvezető telefon: 06-36/521-146 fax: 06-36/521-183 e-mail: [email protected] cím: 3300 EGER Mátyás kir.
Mol Gázolaj Ar 01
Eladási ár Az eladási ár a teljesítés (kiszolgálás) napján érvényes árjegyzék szerinti üzemanyag ÁFA nélküli fentiek szerint vonatkozó listaára korrigálva az előjeles - 5, 60 HUF/l áreltéréssel, amely tankautós közúti szállítás esetén tartalmazza a szállítási költséget is úgy, hogy a szállítást a Szállító vagy fuvarozója végzi. Áreltérés termékenként: - gázolaj tankautóban - 5, 60 HUF/l - gázolaj kártyás tankolás - 6, 50 HUF/l - 95-ös oktánszámú benzin kártyás tankolás - 6, 50 HUF/l Az eladási árat az áreltéréssel módosított listaárra számított általános forgalmi adó (ÁFA) terheli. Az eljárásban adott ellenszolgáltatási érték (ajánlati ár): 3. 148. 250. 700. - HUF +ÁFA a jelen szerződés megkötésének alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás hirdetményének feladásának napján, 2010. 05. Már csak 50 litert lehet hatósági áron tankolni a Mol-kutakon. 13-án. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL Nyrt. Magyarországon mindenkor érvényes és hatályos hivatalos árjegyzéki nagykereskedelmi árát (listaár), minden árváltozás alkalmával, legalább az árváltozás életbe lépését követő 24 órán belül írásban megküldi a Megrendelő jelen szerződés 8. pontjában megjelölt kapcsolattartója részére.
Mol Gázolaj Árak
10-10-020063 Mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: Jelen szerződés a 2010/S 95-144055 számú közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. 1. A szállítási keretszerződés tárgya Jelen szerződés hatálya alatt Szállító kötelezettséget vállal az alábbi táblázatban megjelölt összesen 12. 700 ezer liter gázolaj tankautóban, 300 ezer liter gázolaj kártyás tankolás és 55 ezer liter 95-ös oktánszámú benzin kártyás tankolás (továbbiakban: Lekötött Mennyiség Összesen) termék szállítására, Megrendelő pedig a termék átvételére és jelen szerződés 2. pontja szerint meghatározott Eladási árának kifizetésére. Több MOL-kúton is 510 forint volt a dízel, állítólag adminisztrációs hiba történt – Szegedi hírek | Szeged365. (mennyiség egysége: ezer liter) Lekötött Mennyiség: Termék megnevezése: Gázolaj MSZ EN 590:2009 (illetve a mindenkori szabvány szerint) 13. 000 - 50% VTSZ: 2710 19 41, BTO 2320152100 95-ös oktánszámú benzin MSZ EN 228:2009 (illetve a mindenkori szabvány szerinti) 55 - 50% VTSZ: 2710 11 45, BTO 2320112200 Szállító a téli időszakban október 1. és március 1. között - előre megjelölt igény alapján legfeljebb -26 °C CFPP-jű és legfeljebb -16 °C zavarosodás pontú gázolajat szolgál ki Megrendelő igénye szerint.
12. Közforgalmú töltőállomás igénybevétele gázolaj és benzin tankolására Szállító a Megrendelő feladatainak zökkenőmentes biztosítása érdekében kártyás, vagy készpénzes üzemanyag ellátást biztosít, amennyiben azt Megrendelő igényli. Szállító közforgalmú töltőállomásain tankolási lehetőséget biztosít. A tankolásnak a Szállító előzetes értesítési kötelezettsége nélkül kell megvalósulni, utólagos pénzügyi elszámolással, havi számlázással 15 naptári napos fizetéssel a 2. pontban megjelölt eladási áron. A tankoló kártyát Szállító külön térítés nélkül bocsátja Megrendelő rendelkezésére. 13. Eljárás jogvita esetén Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek peren kívül kísérelnek meg megoldani. Szeged.hu - Már a MOL is korlátozza kútjain a tankolás mennyiségét. A peren kívül nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére felek – értékhatártól függően - a Megrendelő székhelye szerint illetékes területi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 14. A szerződés megszüntetése Súlyos, valamint ismétlődő szerződésszegés esetén, amennyiben a szerződésszegő fél a vétlen fél írásbeli felszólítása ellenére az abban megjelölt határidőig sem szűnteti meg a szerződésszegő helyzetet – a felmondás okának egyidejű megjelölésével -, a vétlen fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani.